LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL CONVOCATORIA: 005-2024
| Fecha de publicación | 19 Marzo 2024 |
PERIÓDICO OFICIAL Pág. 5Marzo 19 de 2024
• No se permitirá la inscripción a la licitación y no se adjudicará el contrato a aquellos licitantes que se
encuentren en los supuestos indicados en el artículo 36 fracciones IV, V y VI. de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como
a aquellos licitantes que se encuentren en los supuestos indicados en el artículo 49 fracción IX
• No se permitirá la inscripción a aquellas empresas que tengan, al momento de la inscripción, un atraso
mayor al 10% en tiempo en los contratos celebrados con la convocante. En caso de asociaciones en
participación, basta con que uno de los socios se encuentre en condición de atraso para no permitir la
inscripción o la recepción de propuestas de la asociación.
• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: El dictamen que se emita, estará sujeto a
los criterios establecidos en la Legislación vigente y el contrato respectivo se adjudicará a aquel
contratista que hubiese presentado la propuesta SOLVENTE que reúna los criterios de adjudicación
establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la
Secretaria de Obras Públicas Municipales y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones. El fallo tendrá carácter de inapelable.
• Las empresas que tengan interés en participar en estas licitaciones deberán tener domicilio fiscal en el
estado de Aguascalientes, artículo 35 Fracc. I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
• Las condiciones de pago son: Estimaciones quincenales contra avance de obra.
• No podrán participar los contratistas que se encuentren en los supuestos del artículo 56 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
• Se podrá verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la información proporcionada
por el interesado de acuerdo con lo establecido para las visitas de verificación en la Ley del
• Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, bases de licitación, así como en las
propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
Aguascalientes, Aguascalientes, 13 de Marzo de 2024.
I.C. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Rúbrica.
H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Licitación Pública Estatal Convocatoria: 005-2024
De acuerdo con el Artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y de conformidad con
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, 109 del Código Municipal de Aguascalientes, teniendo necesidad el H. Ayuntamiento de
Aguascalientes de llevar a cabo las obras que se enlistan a continuación, a través de la Secretaría de Obras
Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de las
siguientes acciones, de acuerdo con lo siguiente:
Costo de
las bases
Fecha límite para
adquirir bases
Visita
de obra
Junta de
aclaraciones
Presentación de proposiciones y
apertura técnica
Fallo Técnico y
apertura económica
$ 1,506.00
29 / Marzo /2024
13:00 hr.
02 / Abril /2024
9:00 hr.
02/ Abril /2024
12:00 hr.
09 / Abril /2024
8:00 - 9:00 hr.
12 / Abril /2024
09:00 hr.
Clave
FSC
(CCAOP)
Descripción general de la obra Fecha de fallo
Fecha
probable de
inicio
Plazo de
ejecución
Fecha de
Termino
Capital Contable
Requerido
LPE-005-
2024
Construcción de Pavimento Asfaltico e
Hidráulico en Av. Mariano Hidalgo ambas
calzadas, tramo Av. Poliducto Ote. a calle
Dolores Castro, Aguascalientes, Ags.
17 / Abril /2024 18/ Abril /2024
45 días
naturales 01 /Junio / 202
4
$ 25’000,000.00
• La fecha límite para adquirir las bases de licitación es el día 29 de Marzo de 2024 a las 13:00 hrs, en
esta Secretaría, cita en Av. Aguascalientes Sur # 2615, Fracc. Jardines de las Fuentes, C.P. 20278,
Aguascalientes, Ags.
ARCHIVO PARA CONSULTA
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba